AVIS D’APPEL D’OFFRES NATIONAL OUVERT EN URGENCE N°01/AONO/CNDDR/CIPM/2020 du 3 août 2020, pour la fourniture, l’installation et la mise en service du matériel informatique au Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration. FINANCEMENT : BUDGET D’EQUIPEMENT  2019  EXERCICE 2020   Source de financement : BUDGET AUTONOME(BA) 1. Objet Le Coordonnateur National du CNDDR lance un Appel d’Offres National Ouvert en procédure d’urgence pour la fourniture, l’installation et la mise en service du matériel informatique au Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration.   2. Consistance des prestations La consistance de la prestation du présent marché comprend toutes les caractéristiques techniques des matériels informatiques décrits dans le Descriptif de la Fourniture.   3. Coût prévisionnel Le coût prévisionnel de l’opération à l’issue des études préalables est de trente millions sept cent mille (30 700 000) Francs CFA TTC.   4. Délai de livraison La prestation, objet du présent Appel d’Offres, devra être exécutée dans un délai de trente (30) jours à compter de la notification du marché y relatif au fournisseur.   5. Allotissement Les prestations se font en un lot unique.   6. Participation et origine La participation au présent appel d’offres est ouverte aux entreprises Camerounaises.   7. Financement Les prestations objets du présent appel d’offres sont financées par le budget d’équipement du CNDDR  2019  Exercice 2020.     8. Consultation du dossier Le dossier peut être consulté et retiré auprès des Services du CNDDR, après publication du présent Avis d’Appel d’Offres dans le Journal des Marchés et par affichage au CNDDR.   9. Acquisition du dossier Le retrait du Dossier d’Appel d’Offres se fera sur présentation de la quittance du versement d’une somme non remboursable de cinquante et un mille (51 000) Francs CFA au Compte d’Affectation Spécial (CAS) ARMP N°335 988 ouvert auprès de la BICEC Yaoundé, Agence Centrale ou dans toutes les Agences de ladite Banque sur toute l’étendue du territoire Camerounais.   10. Remise des offres Les Offres rédigées en Anglais ou en Français en sept exemplaires dont un (01) original, et six (06) copies marquées comme tels, devront être déposées sous pli scellé auprès des Services du CNDDR, au plus tard le  26 août 2020  à 9 heures précises, contre récépissé, et devront porter les mentions suivantes :   Avis d’Appel d’Offres National Ouvert en d’ urgence N°001/AONO/CNDDR/CIPM/2020 du 3 août 2020, pour la fourniture, l’installation et la mise en service du matériel informatique au Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration.     Financement : Budget d’équipement  CNDDR 2019- Exercice 2020   « A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT »   11. Cautionnement provisoire Chaque soumissionnaire doit joindre à ses pièces administratives, une caution de soumission établie par une banque de premier ordre agréé par le Ministère des Finances et dont la liste figure dans la pièce 12 du DAO d’un montant de six cent quatorze mille (614 000) Francs CFA. Elle est égale à 2% du coût prévisionnel toutes taxes comprises (TTC) du marché conformément   à   l’arrêté   en   vigueur   et   valable pendant trente (30) jours au-delà de la date limite de validité des offres.   12. Recevabilité des offres Sous peine de rejet, les pièces du dossier administratif requises doivent être produites en originaux ou en copies certifiées conformes par le service émetteur ou autorité administrative compétente, conformément aux stipulations du Règlement Particulier de l’Appel d’Offres. Elles doivent dater de moins de trois (-03) mois et avoir été établies postérieurement à la date de signature de l’avis d’appel d’offres. Toute offre incomplète conformément aux prescriptions du Dossier d’Appel d’Offres sera déclarée irrecevable. Notamment l’absence de la caution de soumission délivrée par une banque de premier ordre agréée par le Ministère chargé des Finances ou le non-respect des modèles des pièces du Dossier d’Appel d’Offres, entraînera le rejet pur et simple de l’offre. Toute offre non produite en sept (07) exemplaires et/ou non conforme aux prescriptions du DAO sera déclarée irrecevable.   13. Ouverture des plis L’ouverture des plis se fera en un temps. L’ouverture des pièces administratives, des offres techniques et financières aura lieu le 26 août 2020 à 10 heures précises par la Commission Interne de Passation des Marchés du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration, dans la salle de conférence sise au quartier Golf, siégeant en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants dûment mandatés et ayant une parfaite connaissance du dossier.   14. Critères d’évaluation L’évaluation technique sera faite sur la base des critères prédéfinis auxquels sera attribuée la notation binaire (oui ou non) de manière à atteindre la note globale de 80% de « oui ». Ces critères détaillés ainsi qu’ il suit :   N° DESIGNATIONS OUI NON a) Présentation générale de l’offre      b) –       Caractéristiques techniques     c) Délais de livraison   30 jours       d) Délais de garantie   12 mois       e) Références du soumissionnaire dans les prestations similaires > 3 références     Total Oui/Non   15. Attribution Le Maître d’Ouvrage attribuera le Marché au Soumissionnaire dont l’offre a été reconnue conforme pour l’essentiel au Dossier d’Appel d’Offres et qui dispose des capacités techniques et financières requises pour exécuter le Marché de façon satisfaisante et dont l’offre a été évaluée la moins disant en incluant le cas échéant les remises proposées.   16. Durée de validité des offres Les soumissionnaires restent engagés par leur offre pendant soixante (60) jours à partir de la date limite fixée pour la remise des offres conforme au Dossier d’Appel d’Offres.   17. Renseignements complémentaires Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus aux heures ouvrables auprès des Services du Comité National de Désarmement, de Démobilisation et de Réintégration, tél. 653 14 09 10.   POUR TOUT ACTE DE CORRUPTION CONSTATE, BIEN VOULOIR APPELER LE N° VERT DE LA CONAC : 1517.   Yaoundé le 03 août 2020 Le COORDONNATEUR NATIONAL FAI-YENGO Francis Source : ARMP  

  Ils sont nombreux les fonctionnaires et agents de l’Etat qui attendent durant des années le paiement des rappels de solde (communément appelés « rappels ») dus par l’Etat.  Pour réduire les délais de ces paiements, le ministère des Finances a mis sur pied une application visant à automatiser ces calculs. Il s’agit du système informatique ESD-Soft. Les personnels du Minfi chargés de la production des états de sommes dues ont durant deux jours (du 28 au 29 juillet 2020) été formés et à l’utilisation de cette application dont la phase pilote vient de s’achever, après 10 mois d’essai. A ce jour, l’application ESD-Soft est expérimentée au service du contentieux et des prestations familiales et a déjà permis de réduire le temps de traitement des dossiers de plusieurs semaines à quelques heures.   Cameroon Tribune rappelle que par le passé, à la direction des dépenses du personnel et des pensions (DDPP) du ministère des Finances ce n’était pas aisé pour un fonctionnaire ou agent de l’Etat de se faire payer son « Rappel ». Ceci pour de nombreuses raisons parmi lesquelles la non-maitrise des délais de production du fait de la multiplicité des acteurs ainsi que des lourdeurs et lenteurs administratives ; l’obligation pour le bénéficiaire de fournir certains documents tels que la preuve des paiements antérieurs ; l’impossibilité de retracer les retenues, mettant à mal la sincérité budgétaire et causant un manque à gagner pour le système de retraite, sans oublier les erreurs de calcul, etc. « Il est par exemple arrivé qu’un fonctionnaire aille à la retraite sans avoir perçu tous les avantages pécuniaires dont il a bénéficié durant sa carrière. Cela plombe même la mise en paiement de sa pension, car il faut prendre le temps de tout vérifier, de calculer ses états de sommes dues et d’obtenir les visas nécessaires afin de liquider tous ces arriérés », confie à CT Gislain Romaric Meleu, le chef de la cellule informatique à la DDPP. Avec l’application ESD-Soft, le Minfi croît que ces tracasseries ne seront plus que de tristes souvenirs. Source : DigitalbusinessAfrica

  Une évolution fondamentale de la quick charge Depuis 2013, Qualcomm, entreprise experte dans le domaine de la technologie mobile, déploie de nouveaux modèles de quick charge. Le géant industriel vient de présenter sa nouvelle génération qui est significativement plus puissante et plus rapide que la version précédente. Selon Qualcomm, la quick charge 5.0 est 70 % plus performante et 4 fois plus rapide que la quick charge 4.0. Seulement 5 minutes pour charger la batterie à 50 % En se basant sur une batterie de 4500 mAh, Qualcomm estime que l’utilisateur pourrait charger la batterie de son téléphone de 0 à 50 % en seulement 5 minutes. La charge complète nécessiterait quant à elle 15 minutes. Avec ces temps records de chargement, la quick charge 5.0 deviendrait la plus rapide sur le marché. Sa vitesse de chargement serait de 450 mAh/min soit 4,5 fois plus rapide que les meilleures vitesses de charge existantes qui atteignent environ les 100 mAh/min. Le nouveau protocole se base sur une batterie dual-stack et une puissance de 100 W (2x50W), d’autres entreprises chinoises avaient déjà eu recours à ce type de batterie mais pour une charge inférieure de 40W (2x20W). Qualcomm sera donc la première société sur le marché à déployer cette solution commerciale. Quelle compatibilité et sur quels smartphones ? Quick charge 5.0 est compatible avec USB-PD (USB Power Delivery) qui est un protocole de charge standard pour les mobiles et les ordinateurs portables. Il sera donc possible d’utiliser des chargeurs tiers pour charger à pleine vitesse plutôt que d’utiliser le chargeur propriétaire de la marque de son smartphone. La nouvelle génération de quick charge sera disponible dans un premier temps sur les téléphones haut de gamme. Les premiers smartphones concernés devraient être ceux de la marque Xiaomi qui bénéficient du processeur Snapdragon 865. Source : CIO-MAG  

AGENCE NATIONALE DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION COMMUNIQUE Portant publication des résultats de l’Appel d’Offres National Ouvert en Procédure d’Urgence N° 01/AONO/PU/ANTIC/DG/CIPM/2020 du 27 Mai 2020 pour la fourniture du matériel informatique en vue de l’appui au fonctionnement des clubs TIC dans les Etablissements d’Enseignements Secondaires, en deux (02) lots distincts, exercice 2020.       Le Directeur Général de l’Agence Nationale des Technologies de l’Information et de la Communication (ANTIC) porte à la connaissance du public que les prestations relatives à l’Appel d’Offres National Ouvert sus-évoqué, sont attribuées ainsi qu’il suit : No D’ORDRE  INTITULE   DES LETTRE-COMMANDES ENTREPRISES MONTANT TTC, FCFA. DUREE D’EXECUTION   01 Acquisition et installation du materiel informatique à l’ANTIC (lot n°1) ALYSTARD GROUP SERVICES BP. YAOUNDE TEL: 694. 682. 758 26 267 500 (vingt-six millions deux cent soixante sept mille cinq cent)            60 (soixante) jours)   02 Fourniture des Accessoires informatiques  et des gadgets (Lot 2)   ETS SYRIELLE ET FILS B.P: 41 YAOUNDE TEL: 693 501 658/ 672 038 425         20 278 406 (vingt millions deux cent soixante-dix-huit mille quatre cent six)              25 (vingt-cinq) jours.   Le présent communiqué tient lieu de mainlevée de la caution de soumission.     YAOUNDE le 27 Juillet 2020 Le DIRECTEUR GÉNÉRAL EBOT EBOT ENOW Source : ARMP

  Le datacenter de Camtel situé à Zamengoué a été inauguré par la ministre des Postes et Télécommunications, Minette Libom Li likeng, le 10 juillet 2020. Pour Camtel, cette infrastructure construite par Huawei est l’un des projets phares du deuxième volet du Programme National Broadband Network (NBN2) de l’opérateur historique. Le complexe qui abrite ce datacenter est bâti sur une superficie de 3 019 m2. Pour la Dg de Camtel, Judith Yah Sunday épouse Achidi, il s’agit là du « meilleur et du plus grand Data Center de l’Afrique centrale ». Certifié Tiers trois à la conception, il  est constitué de d’une salle serveurs de 400 m² d’une capacité de 05 cubes soit 130 baies ; d’une salle de supervision de 08 positions de travail ; d’un Système automatisé de gestion d’énergie de 440 KW de puissance ondulée avec 03 transformateurs de 800 KVA, 04 groupes électrogènes de 1000 KVA et 40,000 litres de cuve à gasoil ; d’un système de détection et de lutte contre les incendies et enfin d’un système de gestion des accès et de caméras de surveillance. « Cette infrastructure vient combler un vide réel et enrichir significativement l’écosystème des télécommunications au Cameroun et même dans la sous-région. Il va contribuer à développer l’économie numérique en facilitant l’accès à l’hébergement des plateformes de services, catalyseur de l’éclosion du génie créatif de notre jeunesse à l’instar des startups qui disposent dès à présent d’un outil local, répondant aux standards internationaux, moins coûteux, sécurisé et plus accessible », s’en vantait la DG Judith Yah Sunday, lors de l’inauguration de cette infrastructure. Source : DigitalbusinessAfrica

   StarNews est un service de vidéo par abonnement qui fournit aux clients des contenus vidéo exclusifs de leurs célébrités ou marques préférées. Grâce à cette plateforme, les clients peuvent recevoir des messages personnalisés, accéder à des vidéos des coulisses et même mieux connaître leur star par le biais de messages directs et d’appels vidéo exclusifs. Pour une artiste comme Daphné sa façon de monétiser son talent est de signer un contrat de distribution avec StarNews, de créer et réserver du contenu vidéo pour sa chaîne StarNews qui pourra être ensuite vendu à des abonnés sur les puissantes plateformes que sont MTN, Orange ou Moov. Chaque abonné supplémentaire lui permettra d’augmenter ses revenus. Plus elle aura d’abonnés sur sa chaîne, plus ses revenus augmenteront. C’est aussi simple que ça ! StarNews assure la promotion et le marketing à travers le digital, les réseaux sociaux, campagnes SMS, ou spots TV. Vous êtes producteur de contenus vidéos et vous êtes déjà demandé pourquoi vous n’êtes pas directement payé quand vous publié une vidéo exclusive sur Facebook ou YouTube ? Si oui, StarNews apporte une réponse à votre préoccupation. Cette plateforme web de vidéos accessible à l’adresse Url https://www.starnewsmobile.com/ rétribue les producteurs de vidéos sur sa plateforme. Source : digitalbusinessafrica  

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE Décision N°00002107/INS/DG/DAF/SDBM/SMA/nncp du 24 JUILLET 2020 portant attribution de la lettre-commande relative à l’Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/INS/CIPM/2020 du 19/02/2020  pour la fourniture du matériel informatique à l’Institut National de la Statistique (INS) exercice 2020 ;   Le Directeur Général de l’Institut National de la Statistique  Vu le décret n°2018/366 du 20 juin 2018 portant Code des Marchés Publics ; Vu l’arrêté n°0206/A/MINMAP du 03 juillet 2018 portant création des Commissions Internes de Passation des Marchés Publics auprès des Etablissements Publics ; Vu la décision N°142D/MINMAP/SG/DAJ du 30 juillet 2013 constatant la composition des commissions Internes de Passation des Marchés auprès de certains Etablissements Publics Administratifs  et entreprises du secteur public et parapublic ; Vu La Circulaire N° 00008349/C/MINFI du 30 décembre 2019 du MINFI portant instructions relatives à l’Exécution des lois de finances, au suivi  et au Contrôle de l’Exécution du Budget de l’Etat et des autres entités publiques  pour l’Exercice 2020 ; Vu le procès-verbal de la session du 20 mars 2020 de la Commission Interne de Passation des Marchés de l’INS statuant sur la proposition d’attribution de la lettre-commande ; Vu la lettre du 09 juillet 2020 du président de la CIPM portant proposition d’attribution de l’appel d’offres National Ouvert n°001/AONO/INS/CIPM/2020 du 19 février 2020 pour la fourniture du matériel informatique à l’Institut National de la Statistique (INS) ; Vu la lettre n° 002940/L/PR/MINMAP/CAB du 10 juillet 2020 du Ministre Délégué  à la Présidence chargé des Marchés Publics marquant son accord pour la poursuite de cette procédure.                                                      Décide : Article 1er : L’Établissement DYNAFCO CAMEROUN, B.P : 17181-Yaoundé, est adjudicataire de la lettre-commande relative à l’Appel d’Offres National Ouvert N°001/AONO/INS/CIPM/2020 du 19/02/2020  pour la fourniture du matériel informatique à l’Institut National de la Statistique (INS) exercice 2020 ; pour un montant toutes taxes comprises de vingt-six millions quatre cent soixante-treize mille cinq cents (26 473 500) francs CFA, avec un délai d’exécution de soixante (60) jours à compter de la date de notification de l’ordre de service. Article 2 : La présente décision sera publiée partout ou besoin sera. Yaoundé le 24 juillet 2020 Le DIRECTEUR GÉNÉRAL TEDOU Joseph Source : ARMP  

Sous le Très Haut parrainage du Président de la République, le Ministère des Postes et Télécommunications organise du 24 au 28 août 2020, à Yaoundé, la deuxième édition de la Semaine de l’Innovation Numérique, sous le thème : «Jeunesse camerounaise face au défi de l’innovation numérique, en contexte de crise sanitaire ». Dans le cadre des activités liées à cet événement, un Concours d’appel à projets innovants dénommé « CONCOURS NATIONAL DU MEILLEUR PROJET TIC », est organisé du 28 juillet au 28 août 2020 dans le but de détecter, primer et accompagner les meilleures innovations numériques de l’année au Cameroun. Pour plus d’informations, Consulter la documentation suivante : ·         l’Appel à projets lancé par le Ministre des Postes et Télécommunications ·         le Règlement du Concours. Inscrivez-vous ! Source : ictinnovationweek  

  La non-digitalisation des entreprises fait perdre plus de 825 milliards de FCFA annuellement au Cameroun et met en péril plus de 16 000 emplois, selon le Groupement inter-patronal national (Gicam). Comment comprendre et éviter cela ? Jean-Pierre Boep, expert camerounais en marketing digital et entrepreneur propose une approche globale intégrant les entreprises et les ressources dont elles disposent. Cette information relayée par les médias locaux dernièrement, montre la nécessité de numériser les services des entreprises. En détails, les pertes sont de 785 milliards de fcfa, avec des pertes d’équipement de plus de 40 milliards de FCFA soit une moitié en agro-industrie. Tandis que sur l’impôt sur les sociétés, les redevances et les diverses taxes, le compte est de 18,5 milliards de FCFA. Entre indisponibilité des données, des statistiques, des rapports d’activités et des résultats de fin d’exercice, la distance est claire pour les entreprises et l’option numérique. Selon certains experts nationaux dans le domaine, il n’est pas possible de réussir un projet de transformation digitale dans une entreprise si le personnel ou les dirigeants de cette entreprise ne sont pas impliqués, ne maîtrisent pas les enjeux et n’ont pas une projection digitale pour leur société. De son côté, Jean-Pierre Boep pense à la nécessité d’un certain nombre de prérequis qui ne relèvent pas uniquement de la capacité des entreprises. Pour lui, elles sont bien conscientes du besoin et des enjeux d’une numérisation. « Au Cameroun, il faut qu’on arrête de penser la transformation digitale comme un ‘must’ vers lequel il faut aller demain. C’est un processus qui fait son bout de chemin depuis une dizaine d’années. Les entreprises comprennent la nécessité de l’intégrer. Mais il est question de moyens et de décisions stratégiques à prendre. Ce qui n’est pas toujours évident dans notre contexte », a-t-il affirmé. Le retard ou l’absence de digitalisation des entreprises n’est pas à imputer à ces entreprises selon lui. Constatant qu’il n’y a pour l’instant pas « véritablement de ligne coordonnées »,  à cet effet, il est convaincu qu’il faudrait une stratégie collective nationale  de transformation numérique. Ce qu’il faut ! « Si on a encore dans notre pays des appréhensions au sommet de l’État par rapport à cela, on ne peut pas vraiment en vouloir aux entreprises de ne pas être prêtes et de ne pas se donner des moyens d’aller globalement vers une transformation », a expliqué le consultant. La stratégie qu’il prône, devra intégrer toutes les problématiques liées aux entreprises, aux institutions et aux Hommes. Elle devra aussi prendre en compte un certain nombre de secteurs. Cependant, reconnaissant que cela ne sera pas réalisable en un claquement de doigts, il pense qu’il faudra « une volonté manifeste » et affichée et pas une « volonté de façade » à accompagner les entreprises dans ce processus. Sinon, d’après lui, il faudra redouter la souffrance de ces entreprises, le chômage des salariés et un État déficitaire face aux enjeux de cette digitalisation. « Je pense que le GICAM fait bien de soulever ce point parce qu’à elle seule, la crise du Coronavirus est venue montrer à quel point on n’est pas préparé au numérique. Mais aussi et à quel niveau notre défaillance généralisée dans l’intégration du numérique dans nos processus d’entreprise constitue une vraie faille lorsqu’il y a une crise », a ajouté  l’entrepreneur camerounais. À ce propos, il a remarqué que dans des domaines comme celui de l’éducation, il a été difficile de s’adapter pendant la fermeture des classes. Quelques entreprises qui en avaient les moyens ont essayé de s’adapter en mettant leur personnel au télétravail avec des schémas préétablis. Tandis que, les PMEs ont énormément galéré. « L’État même dans son approche de communication vis-à-vis de la crise a également galéré. Nous ne sommes pas préparés et la digitalisation n’est pas encore pleinement un acquis dans la société de manière générale et globale. C’est une évidence et le rapport du GICAM montre ce qui est réel », a ajouté l’expert. Néanmoins, il espère que la crise sanitaire ouvrira  les yeux aux entreprises sur leurs processus de digitalisation. Mais aussi qu’elle fera comprendre aux gens qu’il est question d’avenir et de ce qu’il faut faire pour s’arrimer à un certain nombre de standards. Ce, pour pouvoir prendre s’inscrire dans la dynamique mondiale en cours. Source : CIO-MAG